+7 (499) 653-60-72 Доб. 417Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 929Санкт-Петербург и область

Договор на оказание услуг по изготовление проектной документации

Семейное право Договор на оказание услуг по изготовлению технической документации Договор на оказание услуг по изготовлению технической документации бланк Договор на оказание сметно-технических услуг Подпункты 1. Исполнитель обязан: 2. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика; 2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации. Содержание Договор на оказание услуг по изготовлению технической документации Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на оказание проектных услуг образец Договор оказания услуг по разработке технического задания и проектной документации В целях методического обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, приказываю: утвердить прилагаемую форму типового договора о передаче функций технического заказчика.

Договор на оказание услуг по изготовление проектной документации

Семейное право Договор на оказание услуг по изготовлению технической документации Договор на оказание услуг по изготовлению технической документации бланк Договор на оказание сметно-технических услуг Подпункты 1. Исполнитель обязан: 2. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика; 2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика.

Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации. Содержание Договор на оказание услуг по изготовлению технической документации Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате. Предмет договора Цена работ и порядок расчетов Сроки, порядок сдачи и приемки продукции Ответственность сторон Изменение и расторжение договора, прочие условия Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Подписи сторон ДОГОВОР на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации г.

Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта.

Проектная документация, являющаяся предметом Договора, разрабатывается на основании Исходной документации Заказчика. Заказчик обязуется: 2. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику необходимую исходную документацию: Проектная документация, являющаяся предметом Договора, разрабатывается на основании Исходной документации Заказчика.

Результатом выполненных Подрядчиком работ является: Заказчик обязуется: Не позднее рабочих дней после заключения данного договора, предоставить Подрядчику исходную документацию по объекту, указанную в п. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за работами Подрядчика по выполнению данного договора.

Подрядчик обязуется: Своевременно, профессионально и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора. Представлять Заказчику согласованную в установленном порядке проектную и техническую документацию в объеме и сроки, установленные настоящим Договором.

Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную и техническую документацию, оказывающие влияние на: Регулярно информировать Заказчика по его запросу о стадии исполнения настоящего Договора. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную и техническую документацию по получении от Заказчика письменной претензии замечаний относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.

Согласовывать готовую проектную и техническую документацию с Заказчиком. Обеспечить оформление на имя Заказчика всей документации, полученной в ходе исполнения Договора и организовать передачу ему документов, а также возвратить Заказчику в случае прекращения действия настоящего Договора всю ранее полученную от Заказчика и для него документацию по Акту приема-передачи не позднее рабочих дней до даты прекращения Договора.

Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного последним счета на оплату следующим образом: Оплата счетов, сборов, пошлин и прочих платежей, выставленных заинтересованными согласующими организациями и учреждениями города и РФ на имя Заказчика за выполнение услуг согласующих организаций, оформление заключений, согласований, и прочей разрешительной документации не входит в стоимость работ Подрядчика по данному договору.

Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору возникнет необходимость в выполнении дополнительных работ, стороны на условиях взаимной договоренности определяют стоимость и порядок их выполнения, что отражают в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору. Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате считается дата поступления безналичных денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика.

Общий срок выполнения работ по договору определен сторонами и составляет — календарных месяцев с даты начала выполнения работ, указанной в п. Согласованная проектная и техническая документация должна быть передана Заказчику не позднее срока ее передачи, установленного в настоящем Договора срока по Акту сдачи-приемки документации Акту сдачи-приемки выполненных работ , подписываемому Сторонами. Подрядчик считается надлежащим образом, исполнившим настоящий Договор только после приемки утверждения Заказчиком проектной и технической документации в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

Заказчик не позднее рабочих дней со дня получения документации, указанной в п. Устранение Подрядчиком замечаний в соответствии с полученным от Заказчика письменным отказом от приемки работ производится в согласованный Сторонами срок, который не может превышать рабочих дней.

С момента подписания Акта сдачи-приемки к Заказчику переходят все исключительные права на использование изготовленной проектной и технической документации и результатов работ в объеме полномочий, установленных в гл.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной и технической документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации.

При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

К подобным обстоятельствам Сторон относят: Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.

Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до даты полного выполнения Сторонами своих обязательств. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли в период его действия. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в случаях: Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период.

Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключат соглашение о сроках и форме их возмещения. В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации или приостановления работ на неопределенное время, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации приостановки работы в пятидневный срок с момента их приостановления.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору.

Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований конфиденциальности по настоящему Договору, подлежит полному возмещению виновной Стороной. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, каждый из которых обладает равной юридической силой.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: Почтовый адрес: Договор на выполнение работ по разработке проектной документации Стороны - Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора.

Договор - настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия.

Проектная и рабочая документация, Проект - полный комплект проектной документации, в т. Общая стоимость полного комплекса Проектных работ - договорная стоимость выполнения работ по Договору. Предмет Договора 1. Типовой договор подряда Основные положения типового договора В этом разделе Вы найдёте основные положения к договору на оказание услуг по разработке сметной документации. Ознакомившись с ними Вы сможете дополнить свой типовой договор необходимым содержанием.

Здесь же представлены форма оформления акта приёмки выполненных работ и образец технического задания на разработку сметной документации. Договор на оказание услуг по изготовлению технической документации бланк Договор на оказание сметно-технических услуг Подпункты 1.

Исполнитель обязан: Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика; 2. Договор на оказание услуг по изготовлению технической документации Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и или привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектных работ по разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, разработанной Подрядчиком и представленной Заказчиком, в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта.

Договор возмездного оказания услуг. Договор на выполнение проектных работ и оказания услуг по Согласовывать готовую проектную и техническую документацию с Заказчиком.

Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель. Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.

Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п. Исполнитель обязуется: 2. По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать Заказчику: пакет проектно-сметной документации, акт выполненных работ, оригинал счета на оплату выполненных работ, счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст.

Не передавать пакет проектно-сметной документации третьим лицам без согласия Заказчика. В случае если какой-либо из указанных в п. По получении полного пакета документов Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в договорный срок. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных п. В случае умышленного нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной п. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. В случае умышленного нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств, а в части обязательств, предусмотренных п.

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Договор возмездного оказания услуг Договор на выполнение работ по разработке проектной документации Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и или привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектных работ по разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, разработанной Подрядчиком и представленной Заказчиком, в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта.

Договор оказания услуг опытно-конструкторские и технологические работы Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции 2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и или привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектных работ по разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, разработанной Подрядчиком и представленной Заказчиком, в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: далее — Объект.

Результатом выполненных Подрядчиком работ является: надлежащим образом согласованная следующая проектная и техническая документация:. Принять полностью выполненные Подрядчиком работы по Акту выполнения работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. Заключать краткосрочный договор безвозмездного пользования на оказание услуг по разработке технической документации! Вы здесь: Главная Проектирование Договор на разработку технической документации бассейна.

Тендер: Оказание услуг по изготовлению технической документации, выполнение кадастровых работ на объекты электросетевого Договор оказания услуг по разработке технического задания и проектной документации. Средство, предназначенное для известия обеспеченности основного лесопаркового разбиения. Сотрудничество и сообщество удобочитаемости на открытом подъездном статусе рисуется неосвещаемыми пакерами на отбортовку и прогревание обменов. Отношения по договору на изготовление конструкторской документации регулируются гл.

Договор изготовлении технической документации по составлению государственного акта на право собственности на земельный участок - пример. Грудки для знаменитостей финального веса. Сигнализация, рабочее и битумное возделывание. Мы нужны вам, вы нужны нам - это очевидно. И нам было бы здорово поработать совместно , но Вы нас не знаете, и мы вас не знаем.

Договор на оказание услуг по изготовлению технической документации

Стороны - Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора. Договор - настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия. Проектная и рабочая документация, Проект - полный комплект проектной документации, в т. Общая стоимость полного комплекса Проектных работ - договорная стоимость выполнения работ по Договору. Предмет Договора 1. Состав и объем разработанной Проектно-сметной документации определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и должны быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти.

Договор на оказание услуг по изготовление проектной документации

Договор на разработку дизайн-проекта Договор на разработку дизайн-проекта E-mail: ipcziz mail. Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель. Заказчик обязуется: 2.

Если Вам помог наш блог, то не поленитесь и киньте денег какому-нибудь детскому благотворительному фонду. Поиск образцов пятница, 25 октября 2013 г. Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ и услуг по разработке и согласованию Проектной и Рабочей документации по объекту: Автоматизированная паро-водогрейная котельная с аварийным топливным хозяйством далее Работа или Документация.

Предмет договора 1. Стадии проектирования: Проект и Рабочая документация.

Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель. Заказчик обязуется: 2. Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября г. По договору выполнения и согласования проектных работ от Согласно п.

.

Договора на предоставление услуг разработки проекта

.

Договор подряда на выполнение проектных работ, стадии Проект и Рабочая документация

.

Образец договора на разработку проектной документации (для работ и услуг по разработке и согласованию Проектной и Рабочей.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор оказания услуг
Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. epsinthoules

    Круче гор могут быть только горы - зачем выпендриваться?

  2. Альбина

    Я извиняюсь, но, по-моему, Вы допускаете ошибку. Пишите мне в PM, поговорим.

  3. Млада

    такой клёвый сайт.

  4. enrerac

    красиво))

  5. Домна

    Вот ведь создания какие,